AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Marché de travaux pour la rénovation du Centre Faber de Verny

1/ Identification : Commune de Verny - 6 rue de la Mairie - 57420 VERNY
Correspondant : tél. : 03.87.52.70.40, télécopieur : 03.87.52.42.10
courriel : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. site web : http://www.verny.fr

2/ Mode de passation : marché passé selon la procédure adaptée, selon l’article 28 du CMP, de type ouvert.

3/ Objet du marché : Rénovation du centre Faber de Verny

4/ Durée du marché : le délai d’exécution de l'ensemble des lots est 3 mois dont 1 mois de préparation avec un démarrage prévisionnel du chantier au mois de janvier 2013.

5/ Date limite de réception des offres : 11 décembre 2012  à 11h30

6/ Conditions relatives au marché : les prestations sont divisées en 7 lots :

• lot n°1 : GROS OEUVRE
• lot n°2 : MENUISERIES EXTERIEURES
• lot n°3 : PLATRERIE - FAUX PLAFONDS
• lot n°4 : MENUISERIES INTERIEURES
• lot n°5 : PEINTURE
• lot n°6 : ÉLECTRICITÉ
• lot n°7 : PLOMBERIE - SANITAIRES - CHAUFFAGE - VENTILATION

7/ Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en français et en euro.

Modalités et délai de paiement : mandat administratif sur le budget de la commune selon les règles de la comptabilité publique.

8/ Justifications : celles fixées dans le règlement de consultation avec comme pièces contractuelles : l’acte d’engagement, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

9/ Conditions de consultation : Garanties et capacités et financières ; références professionnelles

10/ Conditions de remise des offres : les offres seront transmises sous pli cacheté portant les mentions « marché n° 2012/57708-05 - RENOVATION DU CENTRE SOCIO CULTUREL FABER DE VERNY » NE PAS OUVRIR. Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la Poste, par pli recommandé avec AR, parvenir avant la date et l’heure limites de réception des offres à l’adresse suivante

MAIRIE DE VERNY 6 Rue de la mairie 57420 VERNY

11/ Critères de jugement des offres :

-valeur technique de l'offre 25%, délais 35%, prix 40%

12/ Modalités de retrait des documents : les dossiers peuvent être téléchargés sur le site www.marches-securises.fr
ou sur www.verny.fr/images/pdf/dce/57708-2012-05.zip

13/ Renseignements techniques complémentaires : 

OMNITECH Ingénierie du Bâtiment 7 chemin de la Moselle
57160 SCY CHAZELLES - Tel : 03.87.18.11.40 - Fax : 03.87.18.19.37

14/ Date d’envoi de la publication au BOAMP : le 19 novembre 2012

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg,  31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23

Services auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Strasbourg,  31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23

Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable de Nancy – Préfecture de Meurthe et Moselle 1, rue du Préfet Claude Erignac CO 60031 54038 NANCY Cedex Tél : 03.83.34.27.71

Avis d'attribution.

Le marché a été attribué aux sociétés :

• Lot 1 : PORTENSEIGNE 57580 LEMUD
• Lot 2 : INFRUCTUEUX
• Lot 3 : CL PLATRERIE - 57130 ARS SUR MOSELLE
• Lot 4 : MENUISERIE DE L’EST - 57175 GANDRANGE
• Lot 5 : EPR DECOR - 57860 RONCOURT
• Lot 6 : CERISEY EDDY - 57530 VILLERS STONCOURT
• Lot 7 : CVC LORRY - 57155 MARLY

La Région Grand Est lance, avec l’appui de l’Etat, du Conseil Départemental de la Moselle et de nombreux partenaires locaux, y compris le Grand-Duché de Luxembourg, une vaste enquête sur la mobilité quotidienne des résidents du territoire nord lorrain à partir du mois de septembre 2024.

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Marché de travaux de pour la réhabilitation du tennis couvert de Verny

1. Identification : Commune de Verny - 6 rue de la Mairie - 57420 VERNY
Correspondant : tél. : 03.87.52.70.40, télécopieur : 03.87.52.42.10
courriel : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. site web : http://www.verny.fr

2. Mode de passation :marché passé selon la procédure adaptée, selon l’article 28 du CMP, de type ouvert.

3. Objet du marché :travaux de réhabilitation du tennis couvert de Verny

4. Durée du marché : le délai d’exécution de l'ensemble des lots est 3 mois avec un démarrage prévisionnel du chantier au courant du dernier tirmestre 2012

5. Date limite de réception des offres : 12 novembre 2012  à 11h30

6. Conditions relatives au marché :les prestations sont divisées en 11 lots :

• lot n°1 : DÉMOLITION - GROS OEUVRE
• lot n°2 : CHARPENTE – COUVERTURE – CHALET ET CLUB
• lot n°3 : DOUBLAGES CLOISONS FAUX PLAFONDS
• lot n°4 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
• lot n°5 : MENUISERIE PVC
• lot n°6 : MENUISERIE INTERIEURE BOIS SERRURERIE
• lot n°7 : REVETEMENT DE SOL
• lot n°8 : PEINTURE
• lot n°9 : ÉLECTRICITÉ
• lot n°10 : VMC
• lot n°11 : PLOMBERIE SANITAIRES

7. Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en français et en euro.

Modalités et délai de paiement : mandat administratif sur le budget de la commune selon les règles de la comptabilité publique.

8. Justifications : celles fixées dans le règlement de consultation avec comme pièces contractuelles : l’acte d’engagement, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

9. Conditions de consultation : garanties et capacités et financières ; références professionnelles

10. Conditions de remise des offres : les offres seront transmises sous pli cacheté portant les mentions « offre pour la réhabilitation du tennis couvert de Verny » lot n° ... marché n° 2012/57708-04 « REHABILITATION DU TENNIS COUVERT » NE PAS OUVRIR. Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la Poste, par pli recommandé avec AR, parvenir avant la date et l’heure limites de réception des offres à l’adresse suivante

MAIRIE DE VERNY 6 Rue de la mairie 57420 VERNY

11. Critères de jugement des offres :

-valeur technique de l'offre 20%, délais 20%, prix 60%

12. Modalités de retrait des documents : les dossiers peuvent être téléchargés sur le site www.marches-securises.fr
ou sur www.verny.fr/images/pdf/dce/57708-2012-04.zip

13. Renseignements techniques complémentaires : 

DM Ingénierie 7 chenmin de la Moselle
57160 SCY CHAZELLES
Tel : 03.87.60.49.89
Fax : 03.87.60.19.83

14. Date d’envoi de la publication au BOAMP : le 19 octobre 2012

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg,  31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23

Services auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Strasbourg,  31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23

Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable de Nancy – Préfecture de Meurthe et Moselle 1, rue du Préfet Claude Erignac CO 60031 54038 NANCY Cedex Tél : 03.83.34.27.71

Avis d'attribution.

Le marché a été attribué à la société STP Lorraine pour l'ensemble des lots.

Par arrêté du 23 septembre 2024, Verny vient d'être reconnue en état de catastrophe naturelle après les inondations et coulées de boues du 2 août 2024 (il en est de même pour Buchy, Corny-sur-Moselle, Goin, Liéhon, Pommérieux, Sillegny).

Reportée au dimanche 18 mai

Afin de limiter le coût de la classe transplantée en Dordogne pour les élèves de CE2, les parents et les enseignants concernés ont organisé une grande tombola, ainsi qu’une journée au parc du château.
Ils passeront avec les enfants pour vendre des billets au prix de 2 €, ou vous pouvez venir acheter des tickets le 13 avril 18 mai au parc du château.

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Marché de balayage de voirie et de curage des avaloirs, commune de Verny

1. Identification : Commune de Verny - 6 rue de la Mairie - 57420 VERNY
Correspondant : tél. : 03.87.52.70.40, télécopieur : 03.87.52.42.10
courriel : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. site web : http://www.verny.fr

2. Mode de passation :marché passé selon la procédure adaptée, selon l’article 28 du CMP, de type ouvert.

3. Objet du marché : balayage de la voirie communale et curage des avaloirs

4. Durée du marché : le délai d’exécution est de 3 ans (du 01/10/2012 au 31/09/2015)

5. Date limite de réception des offres : le 19 septembre 2012 à 18h00

6. Conditions relatives au marché : marché en lot unique

7. Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en français et en euro.

Modalités et délai de paiement : mandat administratif sur le budget de la commune selon les règles de la comptabilité publique.

8. Justifications : celles fixées dans le règlement de consultation avec comme pièces contractuelles : l’acte d’engagement, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

9. Conditions de consultation : garanties et capacités et financières ; références professionnelles

10. Conditions de remise des offres : les offres seront transmises sous pli cacheté portant les mentions « marché n° 2012/57708-03 « Marché de balayage de voirie et curage des avaloirs  » NE PAS OUVRIR. Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la Poste, par pli recommandé avec AR, parvenir avant la date et l’heure limites de réception des offres à l’adresse suivante

MAIRIE DE VERNY 6 Rue de la mairie 57420 VERNY

11. Critères de jugement des offres :

-valeur technique de l'offre 40%, prix 60%

12. Modalités de retrait des documents : les dossiers peuvent être téléchargés sur le site www.marches-securises.fr
ou sur www.verny.fr/images/pdf/dce/57708-2012-03.zip

13. Renseignements techniques complémentaires : 

Direction générale
Stéphanie GENY
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
6 rue de la Mairie
57420 VERNY
Tel : 03.87.52.70.40
Fax : 03.87.52.42.10

14. Date d’envoi de la publication au BOMP : le 20 août 2012

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg,  31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23

Services auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Strasbourg,  31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23

Avis d'attribution.

Le marché a été attribué aux sociétés MALENA (balayage) et SORELIFE (curage).

Le public est venu nombreux samedi 7 septembre au centre socioculturel Faber pour le traditionnel forum des associations.

Cette année encore, l’APE de Verny vous propose d’acheter celui qui va embellir vos fêtes de fin d’année !

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Marché de travaux de démolition et de requalification des ruines de la grange Place Saint-Michel

1. Identification : Commune de Verny - 6 rue de la Mairie - 57420 VERNY
Correspondant : tél. : 03.87.52.70.40, télécopieur : 03.87.52.42.10
courriel : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. site web : http://www.verny.fr

2. Mode de passation :marché passé selon la procédure adaptée, selon l’article 28 du CMP, de type ouvert.

3. Objet du marché : travaux de démolition et de requalification des ruines de la grange Place Saint-Michel

4. Durée du marché : le délai d’exécution est de 8 semaines avec un démarrage prévisionnel du chantier en mai 2012

5. Date limite de réception des offres : le 30 avril 2012  à 12h00

6. Conditions relatives au marché : marché en lot unique

7. Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en français et en euro.

Modalités et délai de paiement : mandat administratif sur le budget de la commune selon les règles de la comptabilité publique.

8. Justifications : celles fixées dans le règlement de consultation avec comme pièces contractuelles : l’acte d’engagement, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

9. Conditions de consultation : garanties et capacités et financières ; références professionnelles

10. Conditions de remise des offres : les offres seront transmises sous pli cacheté portant les mentions « marché n° 2012/57708-02 « travaux de démolition et de requalification des ruines de la grange Place Saint-Michel  » NE PAS OUVRIR. Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la Poste, par pli recommandé avec AR, parvenir avant la date et l’heure limites de réception des offres à l’adresse suivante

MAIRIE DE VERNY 6 Rue de la mairie 57420 VERNY

11. Critères de jugement des offres :

-valeur technique de l'offre 30%, délai d'éxécution pondéré 20%, prix 50%

12. Modalités de retrait des documents : les dossiers peuvent être téléchargés sur le site www.marches-securises.fr
ou sur www.verny.fr/images/pdf/dce/57708-2012-02.zip

13. Renseignements techniques complémentaires : 

Direction générale
Séverine BACHMANN
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
6 rue de la Mairie
57420 VERNY
Tel : 03.87.52.70.40
Fax : 03.87.52.42.10

14. Date d’envoi de la publication au BOMP : le 11 avril 2012

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg,  31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23

Services auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Strasbourg,  31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23

Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable de Nancy – Préfecture de Meurthe et Moselle 1, rue du Préfet Claude Erignac CO 60031 54038 NANCY Cedex Tél : 03.83.34.27.71

Avis d'attribution.

Le marché a été attribué à la société BROVEDANI de Faulquemont.

À l'occasion de la journée portes ouvertes du Tennis Club de Verny samedi 7 septembre Victorien Nicolas, maire, a dévoilé une plaque commémorative « Court Robert Stein » au court couvert.